Главная arrow Типовые бланки arrow Договор подряда arrow Образец (Примерный). Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Главное меню
Главная
Типовые бланки
Кодексы РФ
Вопросы и ответы
Права потребителей
Право собственности
Гражданство
Наследство
Законодательство о труде
Законодательство о жилье
Карта сайта
Юриспруденция


Воспользуйся поиском
Поиск
Кто на сайте?
Сейчас в библиотеке:
Посетителей - 12

Образец (Примерный). Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Версия для печати Отправить на e-mail
11.04.2007 г.
Образец (Примерный). Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между 
предприятиями)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ___    на выполнение работ по производству продукции
   (между предприятиями)
   
   г. _______________                        "___"___________ 200_ г.
   
       ______________________________________, именуем__ в дальнейшем
             (наименование предприятия)
   
   "Подрядчик", в лице _____________________________________________,
                                   (должность, Ф.И.О.)
   
   действующего на основании _______________________________, с одной
                                   (Устава, положения)
   
   стороны, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем
                (наименование предприятия)
   
   "Заказчик", в лице _________________________________, действующего
                             (должность, Ф.И.О.)
   
   на основании __________________________________, с другой стороны,
                        (Устава, положения)
   
   заключили настоящий договор о нижеследующем:
   
   1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
   
       1.1. Заказчик поручает,  а  Подрядчик  изготавливает продукцию
   __________________________________________________________________
                        (указать, какую именно)
   
   своими  силами  и  средствами  из  материала  Заказчика.  Заказчик
   обязуется принять и оплатить выполненную работу.
       1.2. Срок действия договора с _______________ по ____________.
   
   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
   2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа  ________________.    2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно  поданной заявке. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.    2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один  раз в месяц ____ числа партиями по _________ полномочному представителю Заказчика.    2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.    2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым  представителями сторон.    
   3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
   3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного  Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае  индивидуально.    3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет  Подрядчика в течение _________ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.    
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за  каждый день просрочки пеню в размере ___% от стоимости работ (включая стоимость  материала).    4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в  размере ___% от стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки.    Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии  Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и  т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный  Подрядчиком ущерб.    4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче- приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.    При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой  цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не  позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.    4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное  одним из названных актов.    В акте должно быть наряду с другими данными отмечено: количество экземпляров,  подвергавшихся проверке; характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ;  сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции  доброкачественной.    4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других  условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик  вправе потребовать уплаты неустойки в размере ___% от стоимости некачественно выполненной  продукции.    4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает  Подрядчику пеню в размере ______% от стоимости заказа за каждый день просрочки.    4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по  ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).    4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры  передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.    
   5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
   
   5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу.    5.2. Юридические адреса сторон:
   
       Заказчик: ____________________________________________________
   __________________________________________________________________
   _________________________________________________________________.
   
       Подрядчик: ___________________________________________________
   __________________________________________________________________
   _________________________________________________________________.
   
                            ПОДПИСИ СТОРОН:
   
       Заказчик:                                 Подрядчик:
   
   _________________________                 ________________________
   
       М.П.                                      М.П.
 
< Пред.   След. >