Главная arrow Типовые бланки arrow Договор подряда arrow Образец (Примерный). Контракт (договор подряда) на изготовление изделия из комплектующих заказчика (оплата в у.е.; с условием об изменении

Главное меню
Главная
Типовые бланки
Кодексы РФ
Вопросы и ответы
Права потребителей
Право собственности
Гражданство
Наследство
Законодательство о труде
Законодательство о жилье
Карта сайта
Юриспруденция


Воспользуйся поиском
Поиск
Кто на сайте?
Сейчас в библиотеке:
Посетителей - 13

Образец (Примерный). Контракт (договор подряда) на изготовление изделия из комплектующих заказчика (оплата в у.е.; с условием об изменении

Версия для печати Отправить на e-mail
11.04.2007 г.
Образец (Примерный). Контракт (договор подряда) на изготовление изделия из комплектующих 
заказчика (оплата в у.е.; с условием об изменении цены договора)

КОНТРАКТ N _____    (договор подряда)
   на изготовление изделия из комплектующих Заказчика
   (оплата в у.е.; с условием об изменении цены договора)
   
   г. __________
   "__"__________ 200_ г.
   
   ____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на  основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________,  с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и  действует по законам _____________), в лице _________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:    
   1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
   
   1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими  силами ______________ в количестве ___________, именуемые в дальнейшем "результат работ",  используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в  собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.    Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: ____________.
   1.2. На момент подписания настоящего Контракта Подрядчик передает Заказчику _________  готовых изделия, указанных в п. 1.1 Контракта, в качестве образцов.    1.3. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по  форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а,  предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой  частью настоящего Контракта.    При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и  указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.    1.4. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту  приемки-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий.    1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек  материалов возвращается Заказчику.    1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.
   1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в  течение _____ дней. В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за  хранение готовых изделий, принятых Заказчиком составляет _____ (_________) руб., в том  числе НДС __% - ____ (_______) руб.    1.8. Готовая продукция, не полученная заказчиком свыше ____ дней может быть  реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.    
   2. КАЧЕСТВО
   
   2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать  требованиям, установленным действующим законодательством РФ, и аналогичным параметрам  образцов, переданных Заказчику в соответствии с п. 1.3 Контракта.    Дополнительные требования по качеству: ___________________.
   2.2. Изменения в конструкции и дизайне готовых изделий и какие-либо иные отклонения от  предоставленных образцов допускаются только по взаимному письменному согласованию сторон.    2.3. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим  условиям завода-изготовителя.    2.4. В течение _____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на  складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести  осмотр и тестирование товара. По результатам осмотра и тестирования сторонами  составляется соответствующий акт.    
   3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
   
   3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ________ (_________) у.е.  за одно готовое изделие, включая НДС __% - _______ у.е.; общая стоимость составляет  _______ (__________) у.е. Одна условная единица эквивалентна _________ по курсу ЦБ РФ на  день выставления счета.    3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость  результата работ в размере ____ (__________) у.е., в том числе НДС __% - _____ у.е.    3.3. Цена по настоящему Контракту может быть изменена в случае _________.
   3.4. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после  получения Заказчиком счета от Подрядчика.    3.5. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы  денежных средств на счет Подрядчика.    
   4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ
   
   4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им  работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.    4.2. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком  Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.    4.3. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик  компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам,  указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.    4.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту, а также направить  письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет  Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.    4.5. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по  адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика, согласно п. 4. 4 Контракта, и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.    4.6. Датой передачи результата работ считается дата получения товара на складе  Подрядчика.    
   5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
   
   5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их  сохранность.    5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке:  ______________________; и на упаковку: ______________________.    
   6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате  исполнения настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров.    6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на  рассмотрение в Арбитражный суд г. ____________.    6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными  соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации.    
   7. ФОРС-МАЖОР
   
   7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в  результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких, как наводнение, пожар,  землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада,  запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во  время действия настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или  предотвратить.    7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая сторона должна без  промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать  данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие  этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения  стороной своих обязательств по данному Контракту.    7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в  п. 7.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.    7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения  стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение  которого действуют эти обстоятельства и их последствия.    7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия  продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для  выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.    
   8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
   
   8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.    
   9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   
   9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при  условии, что они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то  представителями сторон.    9.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по  нему теряют силу.    9.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
   9.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.
   9.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Контракта.    
   10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   
       Подрядчик: ___________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   
       Заказчик: ____________________________________________________
   __________________________________________________________________
   __________________________________________________________________
   
                           11. ПОДПИСИ СТОРОН
   
            Подрядчик:                             Заказчик:
   
   ____________/_____________             ______________/____________
   
             М.П.                                    М.П.
 
< Пред.   След. >