Образец (Примерный). Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на
примере банковской гарантии за заказчика)
Приложение 2
К Методические рекомендации
по разработке условий договоров
подряда на строительство по
гарантиям и поручительствам
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
(НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗА ЗАКАЗЧИКА)
ДОГОВОР БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
______________________________________________, в дальнейшем именуемое
(наименование организации - гаранта)
"Гарант", в лице_____________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________,
(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)
в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице _________________________
___________________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием
обязательств по пп. ___ Договора подряда N. ___ от _________ 199_ г.,
заключенным Предприятием с __________________________________________,
(наименование подрядной организации)
в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату гарантийной суммы
Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности
или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить
указанные обязательства.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение ____ дн. от даты поступления на расчетный счет
Гаранта, оговоренного в п. 2.2.1 настоящего Договора, комиссионного
вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за
Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить
гарантийную сумму в размере __________________________________________
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности
или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить
обязательства по пп. _______ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение _____ дн. после получения Гарантом
письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - Требования).
Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим
образом оформленные документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в
размере гарантийной суммы на срок ______________________ с начислением ____% годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в
письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие
об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение __ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием
для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего
Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ___________ дн.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение ____ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту
комиссионное вознаграждение в размере __________% гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить
необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и
причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1
настоящего Договора.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и
оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении
указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____%
суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________
после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право
обратиться с иском в арбитражный суд.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. ___ Договора
подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из
Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению
в арбитражном суде.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Гарант _____________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: __________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.2. Предприятие ________________________________________________
(полное наименование)
Адрес:___________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
За Гаранта ________________ За Предприятие ________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
----
|
